Научные исследования из материалов заказчика образец договора

Важные аспекты на тему: "Научные исследования из материалов заказчика образец договора" с профессиональной точки зрения и понятными словами. Все вопросы просьба задавать дежурному юристу.

Научные исследования из материалов заказчика образец договора

Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

Из данного понятия следует, что речь идет о двух разных договорах, которые имеют определенные сходства и различия. Различие заключается прежде всего в предмете договоров. Так, по договору на выполнение НИР исполнитель обязуется провести само исследование (т.е. предметом договора является работа как таковая). В то же время по договору на выполнение ОКР предметом договора служит результат работы в той конкретной вещественной форме, в которой он должен быть передан заказчику, — образец изделия, документация на изделие или технология.

Сайт Томского государственного университета

_________________________________________________________ (далее Заказчик) с другой стороны, _________________________________________________________ (далее Потребитель), с третьей стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.1. Заказчик поручает, а ТГУ принимает на себя обязательство оказывать услуги по коллективному обучению Потребителя: уровень образования «высшее образование – ___________» укрупненная группа направлений подготовки и специальностей _____________________________________ специальность (направление) _______________________________________ факультет (институт) ______________________________________________ форма обучения _______________________________________ с использованием научно-педагогической, информационной и материально-технической базы ТГУ на основе полного возмещения затрат на обучение. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом составляет _______.

Управление экспертизы клинических и доклинических исследований и мониторинга побочных действий

Клинические исследования лекарственного средства являются необходимым этапом разработки всех новых препаратов, или при расширении показаний для применения лекарственного средств. На начальных этапах разработки лекарственного средства проводятся химические, физические, биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и другие исследования на тканях (in vitro) или на лабораторных животных.

Статья 769

2. Договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы). 3. Если иное не предусмотрено законом или договором, риск случайной невозможности исполнения договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ несет заказчик. 4. Условия договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ должны соответствовать законам и иным правовым актам об исключительных правах (интеллектуальной собственности). Комментарий к Ст.

Публичная оферта ДОГОВОР об оказании научно-исследовательских услуг

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель обязуется по тематическому заданию Заказчика осуществить деятельность по оказанию научно-исследовательских услуг и предоставить Заказчику результат в виде научно-исследовательских материалов, а Заказчик обязуется принять их и оплатить. 1.2. Тематическое задание, именуемое в дальнейшем «предмет научно-исследовательских работ», определяется Дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.3.

Договор подряда консенсуалъный, возмездный и взаимный. Стороны в договоре подряда — заказчик и подрядчик. Заказчиком является сторона, которая поручает другой стороне выполнение определенной работы, а подрядчиком — сторона, которая обязуется выполнить работу. Предметом договора подряда является результат выполненной работы. В зависимости от задания заказчика и вида работ результат может выражаться в создании новой вещи либо в восстановлении, улучшении или ином изменении уже существующих вещей (ст. 703 ГК)

НАУКА и ОБРАЗОВАНИЕ

Баумана Минакова А. И. МГТУ им. Н.Э. Баумана Правовое регулирование научно-технической деятельности Научный и научно-технический результат, в соответствии со ст.2 Федерального закона РФ от 23.08.1996 года № 127( в ред. Федерального закона от 21.07.2011 N 254-ФЗ ) — ФЗ

«О науке и государственной научно-технической политике»

, — это продукт научной и (или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном носителе. Результаты научно-технической деятельности могут быть получены как в ходе самостоятельной изобретательской деятельности, по договорам научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а также по договорам авторского заказа.

Договор на выполнение технологических работ это

В РФ риск случайной невозможности исполнения договора несет заказчик. См. также: Технологии Финансовый словарь Финам. Смотреть что такое «Договор на выполнение технологических работ» в других словарях: ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ — ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ по гражданскому законодательству РФ (гл. 38 ГК РФ)

О порядке выполнения работ по проектам, поддержанным Российским фондом фундаментальных исследований, и использования гранта

Документы, необходимые для заключения договора на проведение клинического исследования (испытания)

Научные исследования из материалов заказчика образец договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги в объеме и сроки предусмотренные Техническим заданием (Приложения № 1), с использованием оборудования Исполнителя, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 1.2. Услуги по настоящему договору оказываются по месту нахождения оборудования Исполнителя, а именно: г. Н. Новгород, пр. Гагарина 23, корп. 7

Электронная библиотека

Понятие договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. С переходом к рыночным отношениям существенно повышаются роль и значение гражданско-правовых средств в сфере создания и использования научно-технической продукции, которая приобретает свойства товара и все шире вовлекается в гражданский оборот.

Одним из важных средств регулирования возникающих при этом общественных отношений является гражданско-правовой договор, которым с учетом установленных законом правил и гарантий регламентируются взаимные права и обязанности разработчиков и заказчиков научно-технической продукции.

Жизнь после травмы спинного мозга

например, привлекая для этого соответствующих специалистов, вами и работниками, которые могут выступать как частные лица или быть сотрудниками какой-либо строительной организации, может быть подписан договор подряда, по условиям которого указанные работники буду осуществлять для вас строительство. Документы, необходимые при подаче заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в случае необходимости использования средств капитала на улучшение жилищных условий путем строительства жилья, выполняемого с привлечением строительной организации перечислены здесь . Примерная форма договора подряда приведена ниже. подряда на строительство индивидуального жилого дома (фамилия, имя, отчество) паспорт: серия ____________.

Читайте так же:  Что делать, если затопил соседей снизу

Договор на выполнение научно-исследовательских работ

Договор на выполнение научно-исследовательских работ

г. [вписать нужное] [число, месяц, год]

[2]

[Полное наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы], в лице [должность, Ф. И. О. руководителя организации, предприятия], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и [полное наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы], в лице [должность, Ф. И. О. руководителя организации, предприятия], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием Заказчика научные исследования по теме [вписать нужное], а Заказчик принять и оплатить их результат.

1.2. Настоящий договор охватывает [весь цикл проведения научного исследования/отдельные этапы проведения научного исследования (перечислить какие именно)].

1.3. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-исследовательской работе, сроки ее выполнения предусмотрены техническим заданием и календарным планом, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Сроки и порядок оплаты услуг

2.1. Начало срока выполнения научно-исследовательских работ — [число, месяц, год], окончание срока выполнения научно-исследовательских работ — [число, месяц, год].

Промежуточные сроки: [вписать нужное].

2.2. По завершению каждого этапа Исполнитель предоставляет Заказчику отчет о проделанной работе.

[1]

2.3. Стоимость выполнения научно-исследовательских работ по настоящему договору составляет [цифрами и прописью] рублей.

2.4. Финансирование расходов по настоящему договору осуществляется в соответствии со сметой расходов, утвержденной Заказчиком.

2.5. Оплата первого этапа работ осуществляется Заказчиком в течение [указать срок] после завершения первого этапа работ и предоставления Исполнителем документов, подтверждающих объем и стоимость выполненных работ, и счета на оплату.

2.6. Оплата второго этапа работ производится в течение [указать срок] после завершения второго этапа работ и предоставления Исполнителем документов, подтверждающих объем и стоимость выполненных работ, и счета на оплату.

2.7. Оплата третьего этапа работ производится в течение [указать срок] после снятия всех замечаний и получения положительного заключения государственной экспертизы, а также предоставления Исполнителем документов, подтверждающих объем и стоимость выполненных работ, и счета на оплату.

2.8. В случае нарушения сроков оплаты услуг Исполнителя Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере [значение] % от суммы, указанной в п. 2.3 настоящего договора.

3. Права сторон на результаты работ. Конфиденциальность

3.1. Заказчик имеет право использовать переданные Исполнителем результаты работ, а Исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд.

3.2. Права Исполнителя и Заказчика на результаты работ, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами раздела 7 Гражданского кодекса РФ.

3.3. По настоящему договору Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего договора, хода его исполнения и полученных результатов.

3.4. К конфиденциальным относятся следующие сведения: [вписать нужное].

3.5. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Выдать Исполнителю Техническое задание и согласовать с ним тематику работ.

4.1.2. Передать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию.

4.1.3. Принять результаты выполненных работ и оплатить их в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

4.2. Исполнитель обязуется:

4.2.1. Выполнить работы по настоящему договору согласно техническому заданию и в сроки, установленные календарным планом надлежащего качества.

4.2.2. Обеспечить целевое использование средств, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ по настоящему договору.

4.2.3. Выполнять предусмотренные настоящим договором работы лично в соответствии с техническим заданием и передать результаты Заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.2.4. Согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование.

4.2.5. Не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять своими силами и средствами допущенные по его вине недостатки в выполненной работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в техническом задании.

4.2.6. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения работы.

4.2.7. Гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. Изменить не более чем на [значение] % предусмотренный настоящим договором объем научно-исследовательских работ при изменении потребности в таких работах или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим договором, но связанных с работами, предусмотренных настоящим договором.

4.3.2. Проверять ход и качество выполняемых по настоящему договору работ, а также процесс расходования Исполнителем денежных средств без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.3.3. Запрашивать у Исполнителя расшифровки статей сметы затрат, являющейся приложением и неотъемлемой частью настоящего договора.

4.3.4. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим договором.

4.4. Исполнитель имеет право:

4.4.1. Привлекать к исполнению настоящего договора третьих лиц на основании письменного согласия Заказчика. Приэтом Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы.

4.4.2. Использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему договору результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

Читайте так же:  Выплата алиментов

4.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

5. Порядок сдачи-приема работ

5.1. Приемка и оценка работ осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями Технического задания.

5.2. Приемка работ производится Заказчиком по мере представления ее исполнителем, но не позднее срока окончания настоящего договора.

5.3. Результаты приемки, сдачи работ оформляются двусторонним Актом сдачи-приемки результатов научно-исследовательских работ.

5.4. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей сдаче Исполнителем Заказчику, определен Техническим заданием работ.

5.5. Заказчик в течение [значение] дней со дня получения Акта сдачи-приемки результатов научно-исследовательских работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки работ.

В случае, если в указанный срок Исполнитель не получает от Заказчика подписанный им Акт сдачи-приемки результатов научно-исследовательских работ или мотивированный отказ от приемки работ, выполненные работы по настоящему договору считаются принятыми Заказчиком.

5.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6. Ответственность сторон

6.1. Сторона, не исполнившая обязательства по настоящему договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности) в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего договора.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ (этапа работ), предусмотренных настоящим договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере [значение] % от стоимости просроченных работ (этапа работ), начиная со дня, следующего после дня окончания работ, за каждый день просрочки.

6.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

6.4. В случае несоблюдения Исполнителем сроков начала и окончания работ (этапов работ), установленных настоящим договором, а также передачи результатов работ (этапов работ), Заказчик имеет право по решению суда или согласию Сторон расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения ему убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств.

6.5. В случае отказа Исполнителя от исполнения своих обязательств по выполнению работ по настоящему договору он обязан выплатить Заказчику штраф в размере [значение] % от цены настоящего договора.

6.6. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения исключительных прав третьих лиц на переданные Заказчику результаты работ.

6.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Заказчик и Исполнитель примут все меры к разрешению всех споров и (или) разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.

7.2. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и (или) разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует по [число, месяц, год].

Видео (кликните для воспроизведения).

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон.

8.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами, и соответствующее дополнение к настоящему договору должно быть подписано.

8.4. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

[3]

8.5. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в настоящем договоре.

8.6. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны-участника настоящего договора, все его обязательства переходят к правопреемнику.

8.7. В случае изменения адресов, указанных в настоящем договоре, и иных реквизитов юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение [значение] дней уведомить об этом другую Сторону.

8.8. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.9. По вопросам, не отраженным в настоящем договоре, Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

8.10. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Договор на выполнение научно-исследовательских работ

Подоговору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ — разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

Юридическая квалификация договора: двусторонне обязывающий, консенсуальный, возмездный.

Стороны договора:исполнитель, заказчик. Исполнителем могут быть как физические, так и юридические лица, обладающие специальными назначениями в той или иной области науки и техники (научно-исследовательские, конструкторские, технологические организации, научные центры и т.д.). В качестве заказчика могут выступать любые субъекты гражданского права.

Существенные условия договора: предмет, срок.

Предмет договора НИР и ОКР — исследование, разработка, внедрение, технология. Договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы). В этом случае результат работ может не обладать способностью к правовой охране.

Срок договора определяется с учетом сложности решаемых задач. Срок в данном договоре может быть трех видов:

1) срок начала выполнения работы;

Читайте так же:  Нужно ли менять загранпаспорт при смене фамилии

2) срок действия самого договора (срок окончания работы);

3) сроки завершения отдельных этапов работы, которые обычно оговариваются в календарном плане.

Цена договора может быть приблизительной или твердой. Если же в договоре отсутствуют условия о цене, то применяется правило п. 3 ст. 424 ГК РФ (цена, которая взимается за аналогичные работы). Исключением является договор НИР и ОКР для государственных нужд, в этом случае в силу п. 1 ст. 766 ГК РФ цена — существенное условие договора.

Для договоров о выполнении НИР и ОКР типична процедура их заключения в две стадии. Первоначально стороны согласовывают техническое задание и программу работ, включая календарный план.

Техническое задание обычно готовит заказчик (в нем определяются технические, экономические, экологические и другие нормы, которым должна отвечать научно-техническая документация). Исходя из технического задания, исполнитель составляет программу работ. После согласования обеих документов заключается договор, к которому прилагаются техническое задание и программа работ. Предусмотренные в них условия и показатели могут корректироваться по договоренности сторон в ходе выполнения работ. Сдача-приемка работ оформляется двухсторонним актом, подписанным сторонами.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Студент — человек, постоянно откладывающий неизбежность. 10648 —

| 7344 — или читать все.

Научные исследования из материалов заказчика образец договора

О порядке выполнения работ по проектам, поддержанным Российским фондом фундаментальных исследований, и использования гранта

Поскольку нет универсальных или типовых методик реализации этих возможностей, грантополучатели и организации имеют большую свободу в определении содержания своих отношений и их оформления. Фонд не имеет полномочий толковать действующее законодательство, в том числе относящееся к применению бюджетной классификации и регулирующее начисление и оплату налогов и страховых взносов. Поэтому пояснения Фонда, опубликованные на сайте Фонда, могут быть использованы грантополучателями и организациями только как основа для формирования их собственной целостной и не противоречащей закону позиции по всем аспектам взаимодействия между собой и с Фондом.

НАУКА и ОБРАЗОВАНИЕ

Научный и научно-технический результат, в соответствии со ст.2 Федерального закона РФ от 23.08.1996 года № 127( в ред.

Федерального закона от 21.07.2011 N 254-ФЗ ) — ФЗ

«О науке и государственной научно-технической политике»

, — это продукт научной и (или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном носителе.

Результаты научно-технической деятельности могут быть получены как в ходе самостоятельной изобретательской деятельности, по договорам научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а также по договорам авторского заказа.

Научные исследования из материалов заказчика образец договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги в объеме и сроки предусмотренные Техническим заданием (Приложения № 1), с использованием оборудования Исполнителя, а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Услуги по настоящему оказываются по месту нахождения оборудования Исполнителя, а именно: г. Н. Новгород, пр. Гагарина 23, корп.

7 1.3. Срок оказания услуг по настоящему договору предусмотрен Приложение № 1 к Договору. 1.4. Объем оказываемых услуг по настоящему договору определяется в соответствии Приложением № 1 к Договору, могу корректироваться указаниями Заказчика, представителя Заказчика допущенных к использованию оборудованию исполнителя.

Электронная библиотека

Одним из важных средств регулирования возникающих при этом общественных отношений является гражданско-правовой договор, которым с учетом установленных законом правил и гарантий регламентируются взаимные права и обязанности разработчиков и заказчиков научно-технической продукции.

Многообразие видов создаваемой научно-технической продукции, источников финансирования научных исследований, различия в правовом режиме законченных разработок и воздействие целого ряда иных факторов обусловливают, в свою очередь, разнообразие гражданско-правовых договорных форм, применяемых в рассматриваемой сфере. Одну из таких форм образуют два тесно взаимосвязанных, но не совпадающих друг с другом полностью договора – договор на выполнение научно-исследовательских работ и на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ (далее – договоры на выполнение НИР и ОКР).

Договор подряда консенсуалъный, возмездный и взаимный.

Стороны в договоре подряда — заказчик и подрядчик. Заказчиком является сторона, которая поручает другой стороне выполнение определенной работы, а подрядчиком — сторона, которая обязуется выполнить работу. Предметом договора подряда является результат выполненной работы.

В зависимости от задания заказчика и вида работ результат может выражаться в создании новой вещи либо в восстановлении, улучшении или ином изменении уже существующих вещей (ст. 703 ГК). Форма договора подряда простая письменная. В договоре подряда важен срок, т.к.

Управление экспертизы клинических и доклинических исследований и мониторинга побочных действий

На начальных этапах разработки лекарственного средства проводятся химические, физические, биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и другие исследования на тканях (in vitro) или на лабораторных животных. Это доклинические (неклинические) исследования . целью которых является получение научными методами оценки и доказательства эффективности и безопасности лекарственных средств.

Однако эти исследования не всегда дают точную информацию, о фармакокинетике и фармакодинамике в организме человека, так как организм лабораторных животных отличается от человеческого по фармакокинетическим характеристикам и по реакции органов и систем на лекарства.

Договор на оказание научно исследовательских работ образец

Акт выполненных работ: зачем он нужен и как правильно его составить

Как правильно составить этот документ и что именно там должно быть прописано? Поговорим об этом более подробно. Что представляет собой акт выполненных работ?

По сути, акт выполненных работ и оказанных услуг является двухсторонним документом, который подтверждает факт выполнения определенных обязательств или оказания услуг, которые оговорены в договоре между двумя контрагентами.

Договор на оказание научно исследовательских работ образец

По договору на выполнение проектных и изыскательских работ согласно ст. 758 ГК РФ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по за­данию заказчика разработать техническую документацию и (или) выпол­нить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результаты. Особенностью этого договора является урегулирование воп­роса о правах сторон на техническую документацию, составляющую его предмет.

Читайте так же:  Ваш долг продан свеа экономи сайпрус лимитед

Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

Чтобы осознать лучше, какой из данных договоров в каких случаях необходимо заключать, выделим отличия договоров на исполнение НИР и на исполнение ОКР: Предмет договора на исполнение НИР – проведение научных исследований, которые обусловлены техническим заданием, предмет договора на исполнение ОКР – проектирование образцов нового изделия, на него конструкторской документации или проектирование новой технологии (пункт 1 статьи 769 Гражданского Кодекса РФ); В договоре на исполнение НИР по общему правилу исполнитель должен исполнять лично работы и привлечение соисполнителей может быть лишь после письменного предварительного согласия заказчика, а в договоре на исполнение ОКР исполнитель вправе по общему правилу привлекать к исполнению работы соисполнителей в том числе и без согласия заказчика (статья 770 Гражданского Кодекса РФ); В договоре на исполнение НИР, когда невозможно достигнуть результат работ ввиду обстоятельств, которые не зависят от исполнителя, заказчик должен уплатить работы, исполненные до этого, а в договоре на исполнение ОКР при нецелесообразности или невозможности продолжать работы, появившиеся не по вине исполнителя заказчик должен уплатить затраты, понесенные исполнителем (статьи 775, 776 Гражданского Кодекса РФ).

Конструкция субдоговора в сфере выполнения научно-исследовательских, опытно конструкторских и технологических работ Текст научной статьи по специальности — Государство и право

В статье рассматривается применение конструкции субдоговор а в сфере выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Автор определяет правовую сущность и основные положения о субдоговор е в сфере выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.This article discusses the application of the construction subcontracts in the field of scientific research, experimental design and technological work.

Договор на выполнение научно-исследовательских работ

Калькулятор расчёта пени по оплате коммунальных услуг по новым правилам от 1 января 2019 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2019)

Калькулятор расчёта пени за капитальный ремонт по новым правилам от 4 июля 2019 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2019)

Договор оказания услуг по выполнению дизайнерских работ

Гражданский кодекс РФ Часть 2

2. Договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы). 3. Если иное не предусмотрено законом или договором, риск случайной невозможности исполнения договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ несет заказчик. 4. Условия договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ должны соответствовать законам и иным правовым актам об исключительных правах (интеллектуальной собственности).

Договор оказания услуг опытно-конструкторские и технологические работы

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель обязуется выполнить собственными силами либо с привлечением третьих лиц (по дополнительному согласованию с Заказчиком) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, опытно-конструкторские и/или технологические работы (далее – ОКР) по теме: на оборудовании научно-исследовательской лаборатории в составе.

Статья 769

2. Договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы). 3. Если иное не предусмотрено законом или договором, риск случайной невозможности исполнения договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ несет заказчик. 4. Условия договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ должны соответствовать законам и иным правовым актам об исключительных правах (интеллектуальной собственности). Комментарий к Ст.

Спецоборудование для выполнения НИР: особенности учета (Сергеева А

Для проведения научных работ, в которых заинтересован заказчик, требуется наличие высокоэффективного современного оборудования. Не всегда указанные учреждения располагают необходимым оборудованием, поэтому они вправе при заключении договора на выполнение НИР учесть расходы на приобретение такого оборудования либо воспользоваться оборудованием, предоставленным заказчиком. Особенности учета спецоборудования в том и другом случае и будут темой этой статьи.

Заключение договоров на выполнение НИР

Образец договора на выполнение научно-исследовательских работ

Это является гарантией выполнения заказа. Если объект расположен вне территории Удмуртской Республики . то для подготовки информации об объекте защиты и передачи документов, разработанных в рамках Договора НИР, на согласование в территориальные надзорные органы, привлекаются члены региональных отделений Российского научного общества анализа риска, или иные лица, располагающие необходимыми сведениями об объекте защиты.

Публичная оферта ДОГОВОР об оказании научно-исследовательских услуг

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель обязуется по тематическому заданию Заказчика осуществить деятельность по оказанию научно-исследовательских услуг и предоставить Заказчику результат в виде научно-исследовательских материалов, а Заказчик обязуется принять их и оплатить. 1.2. Тематическое задание, именуемое в дальнейшем «предмет научно-исследовательских работ», определяется Дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.3.

Стороны договора на выполнение НИР и ОКР именуются исполнителем и заказчиком. При выполнении ОКР исполнитель вправе самостоятельно, если иное не предусмотрено договором, привлекать к его исполнению третьих лиц. К таким отношениям в соответствии с п.

2 ст. 770 ГК применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике (ст. 706 ГК). Что касается научных исследований, то их специфика требует, чтобы исполнитель проводил их лично. Он вправе привлекать к исполнению договора на выполнение НИР третьих лиц только с согласия заказчика (п. 1 ст.

Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

Договор на выполнение научно-исследовательских работ — это соглашение сторон, по которому исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ — разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик — принять работу и оплатить ее.

Читайте так же:  Типовой образец договора субаренды нежилого помещения

Из данного понятия следует, что речь идет о двух разных договорах, которые имеют определенные сходства и различия.

Различие заключается прежде всего в предмете договоров. Так, по договору на выполнение НИР исполнитель обязуется провести само исследование (т.е. предметом договора является работа как таковая). В то же время по договору на выполнение ОКР предметом договора служит результат работы в той конкретной вещественной форме, в которой он должен быть передан заказчику, — образец изделия, документация на изделие или технология. Вместе с тем следует учитывать, что и результат научно-исследовательской работы обычно имеет определенное материальное воплощение: научный отчет, заключение и т.д.

Договор на выполнение НИР и ОКР может охватывать как весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы).

Особенность данного договора — то, что в нем присутствует значительный элемент риска. Уже в ходе научно-исследовательских или опытно-конструкторских и технологических работ может выявиться невозможность получения запланированного результата при отсутствии вины исполнителя или заказчика. Такая ситуация обусловлена тем, что речь идет о творческой деятельности, прогнозировать которую не всегда возможно.

Стороны договора — исполнитель и заказчик. В качестве исполнителей могут выступать как физические, так и юридические лица, обладающие специальными познаниями в той или иной области науки и техники (НИИ, конструкторские бюро, временные творческие коллективы, создаваемые специально для решения конкретной задачи, и т.д.). Что касается заказчиков, то в качестве таковых могут выступать любые субъекты гражданского права, в том числе Российская Федерация и субъекты РФ.

Из данного выше определения договора следует, что существенное условие договора — срок. Срок в данном договоре может быть трех видов: срок действия самого договора (срок окончания работы), срок начала выполнения работы, сроки завершения отдельных этапов работы, которые обычно оговариваются в календарном плане.

Договор является возмездным, поэтому в договоре обычно указывается цена, которая должна включать издержки исполнителя (амортизация оборудования, расход материалов и т.д.), а также саму оплату труда. Цена может быть определена в виде конкретной суммы или же в договоре могут быть указаны способы ее определения.

В большинстве случаев при заключении договора на выполнение НИР заказчик передает исполнителю техническое задание и согласовывает с ним программу действий. Техническое задание может включать технико-экономическое обоснование проведения работ, требования к документации, порядок сдачи-приемки работ и т.д.

Исполнитель в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ обязан:

— выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и передать заказчику их результаты в предусмотренный договором срок;

— согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;

— своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании или в договоре;

— незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

— гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.

Заказчик в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ обязан:

— передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;

— принять результаты выполненных работ и оплатить их.

Договором может быть также предусмотрена обязанность заказчика выдать исполнителю техническое задание и согласовать с ним программу (технико-экономические параметры) или тематику работ.

Сдача-приемка выполненных работ оформляется двусторонним актом, который подписывается представителями как заказчика, так и исполнителя. Если в выполненной работе будут обнаружены недостатки, то они должны быть отражены в акте. Сдача-приемка должна производиться в соответствии с процедурой, установленной в самом договоре. Обычно исполнитель, закончив определенный этап работы или завершив работу в целом, уведомляет об этом заказчика и направляет ему на подпись акт сдачи-приемки с приложением необходимых документов, подтверждающих факт выполнения работы (научные отчеты, техническая документация, чертежи, опытные образцы и т.д.).

Результаты работы принимаются либо специальной комиссией, либо специально уполномоченным представителем заказчика. Отказ от приемки результатов работы должен быть сделан в письменной форме с обязательной мотивировкой причин отказа.

Видео (кликните для воспроизведения).

Законом ограничен объем ответственности исполнителя. В частности, исполнитель обязан возместить причиненные им заказчику убытки в пределах стоимости работ по договору, а упущенная выгода подлежит возмещению только в случаях, предусмотренных договором. Таким образом, убытки, причиненные заказчику вследствие нарушения условия о качестве выполненной работы, ограничиваются размером реального ущерба.

Источники


  1. Штерн, С НАЛОГОВЫЕ АГЕНТЫ. Проблемы статуса и практики; Юркафе, 2012. — 112 c.

  2. Хазиев, Ш. Н. Вопросы судебной экспертизы в деятельности Европейского Суда по правам человека / Ш.Н. Хазиев. — М.: Компания Спутник +, 2017. — 935 c.

  3. Марченко, М. Н. Теория государства и права в вопросах и ответах / М.Н. Марченко. — М.: ТК Велби, Проспект, 2007. — 240 c.
  4. Грудцына, Л. Ю. Адвокатское право / Л.Ю. Грудцына. — М.: Деловой двор, 2014. — 320 c.
  5. Матузов, Н. И. Теория государства и права / Н.И. Матузов, А.В. Малько. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. — 528 c.
Научные исследования из материалов заказчика образец договора
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here